奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 1775|回复: 0

川大《建设法规(Ⅰ)1413》模拟题

[复制链接]
发表于 2013-8-26 22:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
模拟试1

一、单项选择题 (每小题2分,共20分)

1、《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时,建设资金已经落实。根据建设部有关规定,建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()%,建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()%。

A、30,25           B、50,30           C、35,25            D、50,25

2、根据我国《招标投标法》规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少()前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

A、10天             B、15天             C、20天              D、30天

3、根据《建设工程质量管理条例》的规定,在正常使用条件下,外墙面的防渗漏的最低保修期限为:()

A、2年              B、4年              C、1年               D、5年

4、可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求( )撤销该合同。

A、建设行政主管部门                     B、工商行政管理部门

C、合同管理部门                         D、人民法院

5、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;后果特别严重的,处()有期徒刑,并处罚金。

A、3年以上5年以下                      B、5年以上8年以下

C、5年以上10年以下                     D、10年以上15年以下

6、《合同法》第283条规定:“发包方未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,工程中途要求停建、缓建的,应当对承包方由此造成的损失给予赔偿。”在这里,发包方对承包方承担的损失赔偿责任属于()。

A、违约责任         B、行政责任         C、刑事责任        D、侵权责任

7、甲公司与乙公司于2000年5月16日签订了一份设备租赁合同,其中规定乙公司应于2001年3月2日付租金。甲公司按合同规定履行其义务后,乙公司未按期付租金。则该笔租金的诉讼时效至()期满。

A、2003年3月2日                        B、2002年5月16日

C、2002年3月2日                        D、2001年5月16日

8、建设单位有对不合格的建设工程按照合格工程验收行为的,责令改正,处工程合同价款( )的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A、1%~3%            B、2%~4%          C、3%~5%       D、4%~6%

9、建设工程未经验收提前使用的,发现质量问题应由( )承担责任。

A、承包方            B、发包方           C、管理方        D、第三方

10、依照违法行为的不同和违法者承担法律责任的方式的不同,法律责任可以分为民事责任、行政责任、刑事责任和违宪责任。那么,返还财产和恢复原状应属于( )。

A、民事责任          B、行政责任         C、刑事责任      D、违宪责任

二、多项选择题 (共5题,每小题4分)

1、  承包单位在分包工程时,应注意( )。

A、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B、禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C、建筑工程总承包单位可以在任何情况下,将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

D、施工总承包的,建筑工程主体结构的施工可以由总承包单位自行完成也可以由分包单位完成

E、施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

2、要约不得撤销的情形有(  )。

A、要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销

B、撤销要约的通知在受要约人发出承诺之后到达

C、受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作

D、撤销要约的通知在受要约人发出承诺之前到达

E、在承诺期限内,受要约人未作出承诺

3、当事人在订立合同过程中有下列( )情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。

A、  假借订立合同,恶意进行磋商

B、  故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C、  有其他违背诚实原则的行为

D、  不正当地使用商业秘密

E、  不接受对方合理条件导致合同未能成立

4、违反《建设工程质量管理条例》规定,建设单位有( )行为的,责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款。

A、  明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建筑强制性标准,降低工程质量

B、  施工图设计文件未经审查或者审查不合格,擅自施工的

C、  建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的

D、未按照国家规定办理工程质量监督手续

E、未取得施工许可证,擅自施工的

5、有关承包人的保修责任,下列说法正确的是( )。

A、  承包人通常以签订质量保修书的形式明确其保修责任

B、  承包人的保修责任不是法定责任

C、  双方可约定比《建设工程质量管理条例》中最低保修期限较长的保修期,但不得短于法定最低保修期限

D、  保修期间,由于承包人实施保修行为造成发包人损失的,应予赔偿

E、  因设计错误造成的工程质量问题,由设计方承担保修义务

三、简答题(每小题6分,共18分)

1.可撤销合同的构成要件

2.代位权的概念、特征、构成要件   

3.总包合同与分包合同的概念和法律规范   

四、论述题(每小题8分,共16分)

1.                在建筑合同中,承担违约责任的方式是什麽

2.建筑工程质量纠纷应如何取证并进行审查

五、案例分析题(共26分)   

案例一 某工程项目,经过有关部门批准后,决定由业主自行组织施工公开招标。该工程项目为政府的公共工程,已经列入地方的年度国定资产投资计划,概算已经主管部门批准,但征地工作尚未完成,施工图及有关技术资料齐全。因估计除本市施工企业参加投标外,还可能有外省市施工企业参加投标,因此业主委托咨询公司编制了两个标底,准备分别用于对本市和外省市施工企业投标的评定。业主要求将技术标和商务标分别封装。某承包商在封口处加盖了本单位的公章,并由项目经理签字后,在投标截止日期的前1天投标文件报送业主,当天下午该承包商又递交了一份补充材料,声明将原报价降低5%,但是业主的有关人员认为,一个承包商不得递交2份投标文件,因而拒收承包商的补充材料。开标会议由市招投标管理机构主持,市公证处有关人员到会。开标前,市公证处人员对投标单位的资质进行了审查,确认所有投标文件均有效后正式开标。业主在评标之前组建了评标委员会,成员共8人,其中业主人员占5人,招标工作主要内容如下:

  (1)发投标邀请函(2)发放招标文件(3)进行资格后审(4)召开投标质疑会议

  (5)组织现场勘察(6)接收投标文件(7)开标(8)确定中标单位(9)评标(10)发出中标通知书(11)签订施工合同(14分)

[问题]

  1、招标活动中有哪些不当之处?

  2、评标工作的内容是否正确?如果不正确请改正,并排出正确顺序。

[案例二 高速公路工程,承包商为了避免今后可能支付延误赔赏金的风险,要求将路基的完工时间延长6个星期,承包商的理由如下:

(1)特别严重的降雨;

(2)现场劳务不足;

(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;

(4)无法预见的恶劣土质条件,使路基施工难度加大;

(5)施工场地使用权提供延误;

(6)工程款不到位。(12分)

[问题]

1、监理工程师认为以上(  )原因所引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。

2、若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包商自己的责任,由此引起的延误是不可原谅延误,不同意就此延长工期,这样处理对吗?

3、哪些是业主的责任,监理工程师该如何处理?


模拟试题1参考资料

一、                             单项选择题 (每小题2分,共2分)1.B 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B 9.B 10.A

二、多项选择题(共5题,每小题4分)1.ABE  2.ACE  3.ABCD  4,ABCD  5.ACD

三、简答题(每小题6分,共18分)

1.  可撤销合同的构成要件

1答:可撤销合同,是指欠缺生效条件,但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同,如果合同当事人对合同的可撤销发生争议,只有人民法院或仲裁机构有权撤销合同。可撤销合同不同于无效合同,当事人提出请求是合同撤销的前提,人民法院或仲裁机构不得主动撤销合同。

2.代位权的概念、特征、构成要件   

答:代位权是指债务人怠行使其到期债权,对债权人造成伤害的,债权人可向人民法院请求自己名义行使债务人的债权的权力,但是按照《合同法》的规定,该债权专属于债务人自身的除外,代位权的行使范围以债权人的债权为限,债权人行使被代位权的必要费用,由债务人承担。代位权构成要件是①债权人与债务人之间存在合法有效的合同关系;②债务人对第三人享有到期债权;③债务人能行使其到期债权;④债务人已经履行延迟;⑤债权人有保全债权之必要。

3.总包合同与分包合同的概念和法律规范

答:总包合同是指业主招标发出的工作范围是建设一揽子发生,合同的承包工作内容是指设计,设备采购、施工、物资供应、安装、调试、保修等,合同中的权利义务设立为当事人之间的关系。分包合同是总承包人将主合同以外的部分工作,交给分包商实施。双方约定之间的权利义务的合同。

法律规范《中华人民共和国建筑法》对分包进行了明确规定:

①提倡对建筑工程实行总承包、禁止将建筑工程肢解发包。

②禁止承包单位将其承包的全部建筑工作转包他人,我肢解以后分包名义转包他人。

③总承包单位可将承包工程中的部分工程发包给具有应资质条件的分包单位。

四、论述题(每小题8分,共16分)

1.在建筑合同中,承担违约责任的方式是什麽

答:违约责任,是指当事人任何一方不履行合同义务,不符合约定而应当承担的法律责任,在工程建设合同中,违约赔偿损失要辩护是否满足其条件和原则。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,应当赔偿对方的损失,损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时,预先所应事先预见的因违反合同可能造成的损失,

承担违约责任的方式有(1)继续履行。(2)采取补救措施。(3)赔偿损失。(4)支付违约金。(5)定金罚则。

2.建筑工程质量纠纷应如何取证并进行审查

答:对质量问题的纠纷应注意对其分析,正确分析能创造正常的施工条件,总结任何教训,防止质量纠纷重新发生。

①质量纠纷调查:确定质量的范围、性质、影响和原因素,这过调查为质量纠纷的分析和处理提供依据,力求全面、准备、客观所得出初步判断。

②质量纠纷的原因分析,原因分析往往涉及到设计、施工、材质,使用管理等几方面,只有对调查提供的资料进行详细分析后,才能找到造成质量纠纷的原因,并确定是否要处理。

③质量纠纷的处理,确定处理方案。

④提交质量纠纷处理报告。

五、案例分析题(共26分) [参考资料]

  案例一答题要点

1、招标活动中的不当之处体现在:

  ①因征地工作尚未完成,因此不能进行施工招标;

  ②一个工程不能编制两个标底,只能编制一个标底。

  ③在招标中,业主违反了招投标法的规定,以不合理的条件排斥了潜在的投标人;

  ④承包商的投标文件若由项目经理签字,应由法定代表人签发授权委托书:

⑤在投标截止日期之前的任何一天,承包商都可以递交投标文件,也可以对投标文件作出补充与修正,业主不得拒收;

⑥开标工作应由业主主持,而不应由招投标管理机构主持:

⑦市公正处人员无权对投标单位的资质进行审查;

⑧评标委员会必须是5人以上的单数,而且为主方面的专家最多占1/3,本项目评标委员会不符合要求。

2、招标工作内容中的不正确之处为:

  ①不应发布投标邀请函,因为是公开招标,应改为发招标公告

  ②应进行资格预审,而不能进行资格后审,施工招标的正确排序为:

  (1)——(3)——(2)——(5)——(4)——(6)—(7)——(9)——(8)——(10)——(11)

案例二答题要点:

一、①③④⑤⑥

二、对。现场劳力不足是承包商内部组织管理不当,不能给予工期延长。

三、业主的责任是③⑤⑥

监理工程师对这些处理,对③要求业主适当增加工程款或者适当延长工期;对⑤要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对⑥要求业主按合同规定准时拨付工程款。
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-3-28 21:33 , Processed in 0.153235 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表