15秋北交《工程招投标与合同管理》在线作业二资料辅导资料

奥鹏在线作业

北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
. 招标人
. 投标人
. 监督部门
. 财政部
正确资料：
2.  施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
. 由承包商承担的风险责任
. 给予费用补偿并顺延工期
. 给予费用补偿但不顺延工期
. 给予工期顺延但不给费用补偿
正确资料：
3.  根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确资料：
4.  合同争议的解决顺序为()。
. 和解—调解—仲裁—诉讼
. 调解—和解—仲裁—诉讼
. 和解—调解—诉讼—仲裁
. 调解—和解—诉讼—仲裁
正确资料：
5.  以下不属于开标的程序和内容的是()。
. 密封情况检查
. 拆封
. 唱标
. 确定中标候选人
正确资料：
6.  受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
. 建设单位
. 施工单位
. 招标代理
. 设计单位
正确资料：
7.  材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
. 拒付货款并索赔
. 按照订购数量及时付款
. 按照实际交货数量及时付款
. 待供货方补足数量后再付
正确资料：
8.  当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
. 单价合同
. 总价合同
. 成本加固定酬金合同
. 成本加浮动酬金合同
正确资料：
9.  邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
. 2
. 3
. 5
. 7
正确资料：
10.  FII《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
. 工程保修期
. 承包商的施工期
. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
正确资料：
11.  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
. 招标文件中的规定
. 现场考察时招标单位的口头解释
. 招标单位在会议上的口头解答
. 发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确资料：
12.  在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
. 不可抗力
. 承包方的设备损坏
. 设计变更
. 工程量变化
正确资料：
13.  设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
. 没收全部定金补偿损失
. 要求发包人支付双倍的定金
. 要求发包人补偿实际发生的损失
. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确资料：
14.  自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
. 15天
. 21天
. 30天
. 35天
正确资料：
15.  下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
. 建设用地征用完毕，施工图纸完成
. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划
. 招标文件已经编制好
. 建设资金、建材、设备来源已经落实
正确资料：
16.  施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
. 施工企业
. 施工企业的法定代表人
. 施工企业的项目经理
. 具体的施工人员
正确资料：
17.  当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
. 双方当事人制作合同书时
. 双方当事人表示受合同的约束时
. 双方当事人签字或盖章时
. 双方当事人达成一致意见时
正确资料：
18.  工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确资料：
19.  合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
. 行政法律关系
. 民事权利义务关系
. 刑事法律关系
. 经济侵权关系
正确资料：
20.  经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
. 主合同
. 从合同
. 独立合同
. 无条件地必须履行的合同
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




二、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
. 业主
. 承包商
. 工程师
. 特殊分包商
正确资料：
2.  投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
. 提供的投标担保有瑕疵
. 货物包装方式不符合招标文件的要求
. 个别地方存在漏项
. 明显不符合技术规格要求
正确资料：
3.  根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
. 只限承包商向业主索赔
. 业主无权向承包商索赔
. 业主与承包商之间的双向索赔
. 不包括承包商与分包商之间的索赔
正确资料：
4.  下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是()。
. 台风
. 施工进度严重滞后
. 施工质量存在严重缺陷
. 承包人改变施工顺序
正确资料：
5.  中标的承包商将由（）决定。
. 评标委员会
. 业主
. 上级行政主管部门
. 监理工程师
正确资料：
6.  在进度控制中，（）不属工程师的任务。
. 督促承包人完成工程扫尾工作
. 向有关部门递交竣工申请
. 协调竣工验收中的各方关系
. 参加竣工验收
正确资料：
7.  下列说法不正确的是()。
. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
正确资料：
8.  施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
. 合同签字日起按投标文件中承诺
. 合同签字日起按招标文件中要求
. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺
. 合同约定的开工日起按招标文件中要求
正确资料：
9.  业主在（）合同中承担的风险最小。
. 可调总价
. 不可调总价
. 单价
. 成本加酬金
正确资料：
10.  合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
. 固定价格合同
. 可调整价格合同
. 固定价格加酬金合同
. 成本加酬金合同
正确资料：
11.  委托任务并负责支付报酬的一方称()。
. 承包人
. 发包人
. 出资人
. 出工人
正确资料：
12.  施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确资料：
13.  合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
. 债权人与债务人
. 代理人与被代理人
. 权利与义务
. 法人与自然人
正确资料：
14.  监理招标主要是对监理单位（）的选择。
. 报价
. 能力
. 监理人员数量
. 设备
正确资料：
15.  施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
. 发包人
. 承包人
. 工程师
. 发包人与承包人共同
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  FII合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  FII施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  FII合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
. 错误
. 正确
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  委托任务并负责支付报酬的一方称()。
. 承包人
. 发包人
. 出资人
. 出工人
正确资料：
2.  合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
. 固定价格合同
. 可调整价格合同
. 固定价格加酬金合同
. 成本加酬金合同
正确资料：
3.  合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
. 债权人与债务人
. 代理人与被代理人
. 权利与义务
. 法人与自然人
正确资料：
4.  在工程建设监理活动中，监理单位是()。
. 业主的代理人
. 业主的委托人
. 施工合同的当事人
. 绝对独立的第三人
正确资料：
5.  当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
. 双方当事人制作合同书时
. 双方当事人表示受合同的约束时
. 双方当事人签字或盖章时
. 双方当事人达成一致意见时
正确资料：
6.  施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
. 施工企业
. 施工企业的法定代表人
. 施工企业的项目经理
. 具体的施工人员
正确资料：
7.  自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
. 15天
. 21天
. 30天
. 35天
正确资料：
8.  工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确资料：
9.  在进度控制中，（）不属工程师的任务。
. 督促承包人完成工程扫尾工作
. 向有关部门递交竣工申请
. 协调竣工验收中的各方关系
. 参加竣工验收
正确资料：
10.  评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
. 招标人
. 投标人
. 监督部门
. 财政部
正确资料：
11.  工程分包的说法错误的为()。
. 是违法的
. 是从工程承包人承担
. 是允许的
. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
正确资料：
12.  施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确资料：
13.  经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
. 主合同
. 从合同
. 独立合同
. 无条件地必须履行的合同
正确资料：
14.  施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
. 由承包商承担的风险责任
. 给予费用补偿并顺延工期
. 给予费用补偿但不顺延工期
. 给予工期顺延但不给费用补偿
正确资料：
15.  监理招标主要是对监理单位（）的选择。
. 报价
. 能力
. 监理人员数量
. 设备
正确资料：
16.  材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
. 拒付货款并索赔
. 按照订购数量及时付款
. 按照实际交货数量及时付款
. 待供货方补足数量后再付
正确资料：
17.  下列说法不正确的是()。
. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
正确资料：
18.  施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
. 发包人
. 承包人
. 工程师
. 发包人与承包人共同
正确资料：
19.  以下不属于开标的程序和内容的是()。
. 密封情况检查
. 拆封
. 唱标
. 确定中标候选人
正确资料：
20.  业主在（）合同中承担的风险最小。
. 可调总价
. 不可调总价
. 单价
. 成本加酬金
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




二、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  中标的承包商将由（）决定。
. 评标委员会
. 业主
. 上级行政主管部门
. 监理工程师
正确资料：
2.  设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
. 没收全部定金补偿损失
. 要求发包人支付双倍的定金
. 要求发包人补偿实际发生的损失
. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确资料：
3.  《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
. 额外服务
. 附加服务
. 延长服务
. 非监理服务
正确资料：
4.  如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
. 业主
. 承包商
. 工程师
. 特殊分包商
正确资料：
5.  根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
. 只限承包商向业主索赔
. 业主无权向承包商索赔
. 业主与承包商之间的双向索赔
. 不包括承包商与分包商之间的索赔
正确资料：
6.  根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确资料：
7.  施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
. 合同签字日起按投标文件中承诺
. 合同签字日起按招标文件中要求
. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺
. 合同约定的开工日起按招标文件中要求
正确资料：
8.  与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
. 节省招标费用
. 招标时间短
. 减小合同履行过程中承包不违约的风险
. 竞争激烈
正确资料：
9.  合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
. 行政法律关系
. 民事权利义务关系
. 刑事法律关系
. 经济侵权关系
正确资料：
10.  受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
. 建设单位
. 施工单位
. 招标代理
. 设计单位
正确资料：
11.  FII《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
. 工程保修期
. 承包商的施工期
. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
正确资料：
12.  合同争议的解决顺序为()。
. 和解—调解—仲裁—诉讼
. 调解—和解—仲裁—诉讼
. 和解—调解—诉讼—仲裁
. 调解—和解—诉讼—仲裁
正确资料：
13.  由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求
. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要
. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确资料：
14.  下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是()。
. 台风
. 施工进度严重滞后
. 施工质量存在严重缺陷
. 承包人改变施工顺序
正确资料：
15.  当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
. 单价合同
. 总价合同
. 成本加固定酬金合同
. 成本加浮动酬金合同
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  建设工程合同是双务、有偿、实践、要式的合同。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  FII施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  FII施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
. 错误
. 正确
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
. 招标文件中的规定
. 现场考察时招标单位的口头解释
. 招标单位在会议上的口头解答
. 发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确资料：
2.  施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
. 由承包商承担的风险责任
. 给予费用补偿并顺延工期
. 给予费用补偿但不顺延工期
. 给予工期顺延但不给费用补偿
正确资料：
3.  业主在（）合同中承担的风险最小。
. 可调总价
. 不可调总价
. 单价
. 成本加酬金
正确资料：
4.  以下不属于开标的程序和内容的是()。
. 密封情况检查
. 拆封
. 唱标
. 确定中标候选人
正确资料：
5.  监理招标主要是对监理单位（）的选择。
. 报价
. 能力
. 监理人员数量
. 设备
正确资料：
6.  合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
. 行政法律关系
. 民事权利义务关系
. 刑事法律关系
. 经济侵权关系
正确资料：
7.  工程分包的说法错误的为()。
. 是违法的
. 是从工程承包人承担
. 是允许的
. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
正确资料：
8.  邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
. 2
. 3
. 5
. 7
正确资料：
9.  合同争议的解决顺序为()。
. 和解—调解—仲裁—诉讼
. 调解—和解—仲裁—诉讼
. 和解—调解—诉讼—仲裁
. 调解—和解—诉讼—仲裁
正确资料：
10.  工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确资料：
11.  当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
. 双方当事人制作合同书时
. 双方当事人表示受合同的约束时
. 双方当事人签字或盖章时
. 双方当事人达成一致意见时
正确资料：
12.  在工程建设监理活动中，监理单位是()。
. 业主的代理人
. 业主的委托人
. 施工合同的当事人
. 绝对独立的第三人
正确资料：
13.  《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
. 额外服务
. 附加服务
. 延长服务
. 非监理服务
正确资料：
14.  下列说法不正确的是()。
. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
正确资料：
15.  设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
. 没收全部定金补偿损失
. 要求发包人支付双倍的定金
. 要求发包人补偿实际发生的损失
. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确资料：
16.  施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
. 合同签字日起按投标文件中承诺
. 合同签字日起按招标文件中要求
. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺
. 合同约定的开工日起按招标文件中要求
正确资料：
17.  FII《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
. 工程保修期
. 承包商的施工期
. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
正确资料：
18.  施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确资料：
19.  下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
. 建设用地征用完毕，施工图纸完成
. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划
. 招标文件已经编制好
. 建设资金、建材、设备来源已经落实
正确资料：
20.  投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
. 提供的投标担保有瑕疵
. 货物包装方式不符合招标文件的要求
. 个别地方存在漏项
. 明显不符合技术规格要求
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




二、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  中标的承包商将由（）决定。
. 评标委员会
. 业主
. 上级行政主管部门
. 监理工程师
正确资料：
2.  下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是()。
. 台风
. 施工进度严重滞后
. 施工质量存在严重缺陷
. 承包人改变施工顺序
正确资料：
3.  施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
. 施工企业
. 施工企业的法定代表人
. 施工企业的项目经理
. 具体的施工人员
正确资料：
4.  自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
. 15天
. 21天
. 30天
. 35天
正确资料：
5.  在进度控制中，（）不属工程师的任务。
. 督促承包人完成工程扫尾工作
. 向有关部门递交竣工申请
. 协调竣工验收中的各方关系
. 参加竣工验收
正确资料：
6.  委托任务并负责支付报酬的一方称()。
. 承包人
. 发包人
. 出资人
. 出工人
正确资料：
7.  受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
. 建设单位
. 施工单位
. 招标代理
. 设计单位
正确资料：
8.  与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
. 节省招标费用
. 招标时间短
. 减小合同履行过程中承包不违约的风险
. 竞争激烈
正确资料：
9.  材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
. 拒付货款并索赔
. 按照订购数量及时付款
. 按照实际交货数量及时付款
. 待供货方补足数量后再付
正确资料：
10.  根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
. 只限承包商向业主索赔
. 业主无权向承包商索赔
. 业主与承包商之间的双向索赔
. 不包括承包商与分包商之间的索赔
正确资料：
11.  当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
. 单价合同
. 总价合同
. 成本加固定酬金合同
. 成本加浮动酬金合同
正确资料：
12.  评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
. 招标人
. 投标人
. 监督部门
. 财政部
正确资料：
13.  经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
. 主合同
. 从合同
. 独立合同
. 无条件地必须履行的合同
正确资料：
14.  合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
. 固定价格合同
. 可调整价格合同
. 固定价格加酬金合同
. 成本加酬金合同
正确资料：
15.  由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求
. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要
. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  FII施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  工程招标必须采用公开招标方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  FII合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
. 错误
. 正确
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
. 债权人与债务人
. 代理人与被代理人
. 权利与义务
. 法人与自然人
正确资料：
2.  委托任务并负责支付报酬的一方称()。
. 承包人
. 发包人
. 出资人
. 出工人
正确资料：
3.  施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
. 施工企业
. 施工企业的法定代表人
. 施工企业的项目经理
. 具体的施工人员
正确资料：
4.  当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
. 双方当事人制作合同书时
. 双方当事人表示受合同的约束时
. 双方当事人签字或盖章时
. 双方当事人达成一致意见时
正确资料：
5.  施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确资料：
6.  自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
. 15天
. 21天
. 30天
. 35天
正确资料：
7.  经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
. 主合同
. 从合同
. 独立合同
. 无条件地必须履行的合同
正确资料：
8.  下列说法不正确的是()。
. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
正确资料：
9.  邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
. 2
. 3
. 5
. 7
正确资料：
10.  工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确资料：
11.  工程分包的说法错误的为()。
. 是违法的
. 是从工程承包人承担
. 是允许的
. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
正确资料：
12.  受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
. 建设单位
. 施工单位
. 招标代理
. 设计单位
正确资料：
13.  在工程建设监理活动中，监理单位是()。
. 业主的代理人
. 业主的委托人
. 施工合同的当事人
. 绝对独立的第三人
正确资料：
14.  与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
. 节省招标费用
. 招标时间短
. 减小合同履行过程中承包不违约的风险
. 竞争激烈
正确资料：
15.  评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
. 招标人
. 投标人
. 监督部门
. 财政部
正确资料：
16.  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
. 招标文件中的规定
. 现场考察时招标单位的口头解释
. 招标单位在会议上的口头解答
. 发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确资料：
17.  施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
. 合同签字日起按投标文件中承诺
. 合同签字日起按招标文件中要求
. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺
. 合同约定的开工日起按招标文件中要求
正确资料：
18.  根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
. 只限承包商向业主索赔
. 业主无权向承包商索赔
. 业主与承包商之间的双向索赔
. 不包括承包商与分包商之间的索赔
正确资料：
19.  中标的承包商将由（）决定。
. 评标委员会
. 业主
. 上级行政主管部门
. 监理工程师
正确资料：
20.  材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
. 拒付货款并索赔
. 按照订购数量及时付款
. 按照实际交货数量及时付款
. 待供货方补足数量后再付
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




二、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
. 发包人
. 承包人
. 工程师
. 发包人与承包人共同
正确资料：
2.  监理招标主要是对监理单位（）的选择。
. 报价
. 能力
. 监理人员数量
. 设备
正确资料：
3.  在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
. 不可抗力
. 承包方的设备损坏
. 设计变更
. 工程量变化
正确资料：
4.  合同争议的解决顺序为()。
. 和解—调解—仲裁—诉讼
. 调解—和解—仲裁—诉讼
. 和解—调解—诉讼—仲裁
. 调解—和解—诉讼—仲裁
正确资料：
5.  合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
. 行政法律关系
. 民事权利义务关系
. 刑事法律关系
. 经济侵权关系
正确资料：
6.  下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
. 建设用地征用完毕，施工图纸完成
. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划
. 招标文件已经编制好
. 建设资金、建材、设备来源已经落实
正确资料：
7.  根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确资料：
8.  施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
. 由承包商承担的风险责任
. 给予费用补偿并顺延工期
. 给予费用补偿但不顺延工期
. 给予工期顺延但不给费用补偿
正确资料：
9.  如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
. 业主
. 承包商
. 工程师
. 特殊分包商
正确资料：
10.  以下不属于开标的程序和内容的是()。
. 密封情况检查
. 拆封
. 唱标
. 确定中标候选人
正确资料：
11.  当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
. 单价合同
. 总价合同
. 成本加固定酬金合同
. 成本加浮动酬金合同
正确资料：
12.  合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
. 固定价格合同
. 可调整价格合同
. 固定价格加酬金合同
. 成本加酬金合同
正确资料：
13.  下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是()。
. 台风
. 施工进度严重滞后
. 施工质量存在严重缺陷
. 承包人改变施工顺序
正确资料：
14.  在进度控制中，（）不属工程师的任务。
. 督促承包人完成工程扫尾工作
. 向有关部门递交竣工申请
. 协调竣工验收中的各方关系
. 参加竣工验收
正确资料：
15.  业主在（）合同中承担的风险最小。
. 可调总价
. 不可调总价
. 单价
. 成本加酬金
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  授标是招标人以书面形式正式通知某投标单位承包建设工程项目。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  FII施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  FII合同条件，监理工程师有权批准工程分包。
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  FII合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  FII合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  工程招标必须采用公开招标方式。
. 错误
. 正确
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




一、单选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
. 建设用地征用完毕，施工图纸完成
. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划
. 招标文件已经编制好
. 建设资金、建材、设备来源已经落实
正确资料：
2.  合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
. 固定价格合同
. 可调整价格合同
. 固定价格加酬金合同
. 成本加酬金合同
正确资料：
3.  当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
. 招标文件中的规定
. 现场考察时招标单位的口头解释
. 招标单位在会议上的口头解答
. 发给每个投标人的书面质疑解答文件
正确资料：
4.  工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任
. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
正确资料：
5.  《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
. 额外服务
. 附加服务
. 延长服务
. 非监理服务
正确资料：
6.  如果投标截止日期前第28天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（）给予补偿。。
. 业主
. 承包商
. 工程师
. 特殊分包商
正确资料：
7.  施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
. 施工企业
. 施工企业的法定代表人
. 施工企业的项目经理
. 具体的施工人员
正确资料：
8.  在工程建设监理活动中，监理单位是()。
. 业主的代理人
. 业主的委托人
. 施工合同的当事人
. 绝对独立的第三人
正确资料：
9.  当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（）合同形式。
. 单价合同
. 总价合同
. 成本加固定酬金合同
. 成本加浮动酬金合同
正确资料：
10.  当事人采用合同书形式订立的，自（）合同成立。。
. 双方当事人制作合同书时
. 双方当事人表示受合同的约束时
. 双方当事人签字或盖章时
. 双方当事人达成一致意见时
正确资料：
11.  施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为()。
. 专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
. 中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
. 中标通知书、投标书、协议书、图纸
. 中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
正确资料：
12.  由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求
. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要
. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
正确资料：
13.  施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
. 由承包商承担的风险责任
. 给予费用补偿并顺延工期
. 给予费用补偿但不顺延工期
. 给予工期顺延但不给费用补偿
正确资料：
14.  以下不属于开标的程序和内容的是()。
. 密封情况检查
. 拆封
. 唱标
. 确定中标候选人
正确资料：
15.  工程分包的说法错误的为()。
. 是违法的
. 是从工程承包人承担
. 是允许的
. 非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包
正确资料：
16.  邀请招标的邀请对象的数目不应少于（）家。
. 2
. 3
. 5
. 7
正确资料：
17.  监理招标主要是对监理单位（）的选择。
. 报价
. 能力
. 监理人员数量
. 设备
正确资料：
18.  自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
. 15天
. 21天
. 30天
. 35天
正确资料：
19.  FII《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
. 工程保修期
. 承包商的施工期
. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
正确资料：
20.  在工程施工中由于()原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
. 不可抗力
. 承包方的设备损坏
. 设计变更
. 工程量变化
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




二、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
. 只限承包商向业主索赔
. 业主无权向承包商索赔
. 业主与承包商之间的双向索赔
. 不包括承包商与分包商之间的索赔
正确资料：
2.  中标的承包商将由（）决定。
. 评标委员会
. 业主
. 上级行政主管部门
. 监理工程师
正确资料：
3.  合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
. 行政法律关系
. 民事权利义务关系
. 刑事法律关系
. 经济侵权关系
正确资料：
4.  下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是()。
. 台风
. 施工进度严重滞后
. 施工质量存在严重缺陷
. 承包人改变施工顺序
正确资料：
5.  设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应()。
. 没收全部定金补偿损失
. 要求发包人支付双倍的定金
. 要求发包人补偿实际发生的损失
. 要求发包人付给合同约定设计费用的50%
正确资料：
6.  经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
. 主合同
. 从合同
. 独立合同
. 无条件地必须履行的合同
正确资料：
7.  根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是()。
. 办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题
. 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确
. 提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表
. 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
正确资料：
8.  投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括()。
. 提供的投标担保有瑕疵
. 货物包装方式不符合招标文件的要求
. 个别地方存在漏项
. 明显不符合技术规格要求
正确资料：
9.  下列说法不正确的是()。
. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类
. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式
. 建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动
. 公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高
正确资料：
10.  业主在（）合同中承担的风险最小。
. 可调总价
. 不可调总价
. 单价
. 成本加酬金
正确资料：
11.  评标委员会完成评标后，应当向（）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。
. 招标人
. 投标人
. 监督部门
. 财政部
正确资料：
12.  施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
. 发包人
. 承包人
. 工程师
. 发包人与承包人共同
正确资料：
13.  委托任务并负责支付报酬的一方称()。
. 承包人
. 发包人
. 出资人
. 出工人
正确资料：
14.  合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（）关系。
. 债权人与债务人
. 代理人与被代理人
. 权利与义务
. 法人与自然人
正确资料：
15.  在进度控制中，（）不属工程师的任务。
. 督促承包人完成工程扫尾工作
. 向有关部门递交竣工申请
. 协调竣工验收中的各方关系
. 参加竣工验收
正确资料：



北交《工程招投标与合同管理》在线作业二




三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  工程招标必须采用公开招标方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利。
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  FII合同条件，监理工程师有权批准工程分包。
. 错误
. 正确
正确资料：

zm3w7m9yv

必须看看，资料满分